1. 招標條件

本招標項目蘇州市市域(郊)鐵路蘇州經常熟至張家港線(蘇虞張線)(不含先導段工程)(項目名稱)已由江蘇省發展和改革委員會(項目審批、核準或備案機關名稱)以省發展改革委關于蘇州市市域(郊)鐵路蘇州經常熟至張家港線(蘇虞張線)(不含先導段工程)可行性研究報告的批復(蘇發改基礎發[2023]1092號)(批文名稱及編號)批準建設，項目業主為蘇州市軌道交通集團有限公司，招標人為蘇州市軌道交通集團有限公司，招標代理機構為蘇州軌道交通科技產業有限公司。項目已具備招標條件，現對該項目蘇州市軌道交通14號線蘇州北站區域同步實施項目施工標(標段)的施工進行公開招標。特邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預審申請。

2.項目概況與招標范圍

2.1本次招標項目的建設地點：蘇州市

2.2建設規模：項目位于蘇州市相城區，全長約2.21km,共包含吳韻路站～蘇州北站區間(盾構井～蘇州北站)和蘇州北站～數字金融城站區間(盾構井～蘇州北站)兩個區間(含兩座盾構井)。(工程特征、結構層次、建筑高度、道路寬度長度等)

2.3標段劃分

2.4其他：/。

3.申請人資格要求

3.1資質條件：投標人須具備市政公用工程施工總承包一級及以上資質，并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

3.2業績要求：擔任過國內城市軌道交通盾構施工項目和國內城市軌道交通地下兩層及以上車站施工項目的項目負責人(項目經理)或項目副經理或項目總工(項目技術負責人)。 (此業績必須為項目負責人在投標單位的業績)工程;

是否有此類要求：?是口否

□投標人 ?項目負責人承擔過類似工程;

至今(以竣工驗收證明時間為準)承擔過工程;類似工程認定標準：

□類似工程業績證明材料，需提供中標通知書(適用于招標項目)、施工合同和竣工驗收證明的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監管與誠信信息一體化平臺或全國建筑市場監管公共服務平臺相應查詢網頁截圖。

?類似工程的認定以合同及竣工驗收證明材料為準，若合同及竣工驗收證明無法體現相關內容則可提供業主證明材料加以佐證。

3.3項目負責人要求：

投標人擬派項目負責人須具備鐵路工程一級，或市政公用工程一級注冊建造師(資格)和有效的建筑施工企業項目負責人安全生產知識考核合格證書(建筑施工企業項目負責人安全生產考核合格證書),且必須滿足下列條件：

(1)項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。(同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險或將本人執(職)業資格證書同時注冊在兩個及以上單位。)

□項目負責人不得同時在其他公司擔任法定代表人，不得是個體工商戶經營者;項目負責人不得同時在其他公司擔任公司董事、監事、高級管理人員。公司董事、監事、高級管理人員的變更信息以國家企業信用信息系統的變更備案信息為準。

(2)項目負責人是非變更后無在建工程，或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續，或項目負責人有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。

3.4財務要求：/。3.5信譽要求：/。

3.6其他要求：(1)投標人具有建設主管部門頒發的安全生產許可證;

(2)投標人未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態。

(3)投標人沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發生重大工程質量、安全生產事故等違法違規問題，被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的。

(4)根據《蘇州市軌道交通履約信用考核管理辦法(試行)》(蘇軌集[2023]68號)規定被拒絕投標。

(5)本項目執行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執行人聯合懲戒機制的實施意見》(蘇信用辦(2018)23號)。投標人失信被執行人情況以“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)網站查詢結果(嚴重失信主體名單)為準。

(6)本項目執行“蘇建招辦〔2022〕2號文”,投標人在資格預審文件遞交截止時間當日，建筑業企業資質(本次招標中需要的企業資質)動態監管結果均不處于不合格狀態。

(7)投標人近3年內有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內有行賄不良行為且被記錄(以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發布之日推算，時間以判決書落款時間為準;行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2016]9號)第七條第一款規定金額的即行受限)的;法定代表人(聯合體投標的，指各方法定代表人)有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過3年(以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準;行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[2016]9號)第七條第一款規定金額的即行受限)的，一經發現，招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。

(8)其它明確事項：

1、本項目執行市住房城鄉建設局關于公布最新的蘇州市建筑業企業投標行為考評結果的通知。

2、本工程執行《住房和城鄉建設部辦公廳關于在部分地區啟用一級建造師電子注冊證書的通知》(建辦市〔2021)25號〕。

3、本項目招標采用電子招投標模式(含資格預審和投標),投標申請人應當使用“招投標文件制作軟件”制作成完整的資格預審申請文件及投標文件，并上傳交易平臺，不接受書面遞交文件。請各投標人提前完成企業信息、業績和獎項(如有)等材料的錄入工作，以免影響后續資格預審及投標工作。請投標人盡早根據資格預審文件要求完成資格審查及有限數量制評審中所涉及的類似業績和獎項(如有)錄入。

注：因未按規定放于其它位置而引起的資格預審不合格或有限數量制評審不得分等結果由投標人自行承擔。《關于蘇州市公共資源交易一體化平臺(建設工程)上線運行的預通知》http://218.4.45.172:8086/ztz1/028001/20240508/1653e742-fce0-4d2e-9f46-flcedcf78lce.html

4、特別提醒：供應商參與蘇州軌道交通項目均需在資源交易平臺供應商系統進行注冊， 供應商僅需注冊一次。注冊方法：供應商進入“蘇州軌道交通”官網-“招標信息”-“供應商注冊”(http://zzcg.sz-mtr.com/),按照提示進行注冊。具體操作詳見“幫助中心”《蘇州軌道交通資源交易平臺操作手冊—-供應商》。

5、對于有控股關系或者隸屬關系的單位不得同時申請本項目。一家單位(以集團公司為限)最多允許一個投標人參加本項目投標，如同一集團公司通過資審有多個投標人且均無意向退出，則該集團公司所有投標人資格預審均按不通過認定。

注：集團公司的界定：如為央企，指央企二級公司;如為其他企業，指一級公司。

6、本項目采用評定分離辦法，由評標委員會推薦N名不排序的中標候選人進入定標程序(有效投標不超過3家時，不再采用評定“評定分離”確定中標人;有效投標為4～6家時，推薦3名中標候選人;有效投標大于6家時，推薦5名中標候選人。有效投標人指第二階段初步評審合格的投標人),最終由招標人采用票決法確定擬中標人。

□本工程不接受最新年度蘇州市建筑施工企業綜合考評等級為C類投標人參與投標。

口近兩年內(從截標之日起倒算),企業和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的;

□近一年內(從截標之日起倒算),企業沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的;

口近三個月內(從截標之日起倒算),企業沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門通報批評的;

口近五年內(從截標之日起倒算),投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：

□本工程不接受處于違反投標保證信用承諾行為信息公布期內的企業參與投標。

3.7本次招標不接受聯合體投標。聯合體投標的應滿足下列要求：

3.8有限數量制：申請人少于3家(不含)招標失敗，重新招標;當通過符合性、完整性審查的申請人少于9家，重發公告;當通過符合性、完整性審查的申請人為9-13家時，全部入圍;當通過符合性、完整性審查的申請人多于13家時，則采用“評分排名法”按得分由高到低順序確定前13名入圍(并列同時入圍)。

4.資格預審及評標方法

本次資格預審采用有限數量制(合格制/有限數量制),詳見附件;

本次評標采用?綜合評估法口經評審的最低投標價法□合理低價法，詳情見附件。

5.資格預審文件的獲取

5.1資格預審文件獲取時間為：2024-11-14 00:00至2024-11-19 23:59;

5.2資格預審文件獲取方式：潛在申請人使用“CA數字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲取;

6.資格預審申請文件的遞交

6.1遞交資格預審申請文件截止時間(申請截止時間，下同)為2024-11-26 09:30。

6.2逾期提交的資格預審申請文件，招標人不予受理。

7.發布公告的媒介

本次資格預審公告同時在蘇州市公共資源交易網“http://www.szzyjy.com.cn:8086/”、蘇州軌道交通網“http://www.sz-mtr.com”(發布公告的媒介名稱)上發布。

8.招標人信用承諾書

本次招標項目招標人信用承諾詳見附件。

9.監管部門

蘇州市建設工程招標投標辦公室

聯系方式

招 標 人：蘇州市軌道交通集團有限公司

地 址：干將西路668號軌道大廈

郵 編：/

聯 系 人： 桂先生

電 話： 0512-69899095

招標代理機構：蘇州軌道交通科技產業有限公司

地 址：干將西路668號軌道大廈

郵 編：/

聯 系 人：盧毅

電 話：0512-69899999-9111

電子郵件：zhaobiaobu@sz-mtr.com