1．招標條件

本招標項目蘇州市軌道交通8號線工程綜合監控、站臺門系統安裝施工項目（項目名稱）已由江蘇省發展和改革委員會?（項目審批、核準或備案機關名稱）以省發展改革委關于蘇州市軌道交通8號線工程可行性研究報告的批復(蘇發改基礎發[2019]834號)（批文名稱及編號）批準建設，項目業主為蘇州市軌道交通集團有限公司，招標人為蘇州市軌道交通集團有限公司，招標代理機構為江蘇省設備成套股份有限公司。項目已具備招標條件，現對該項目SRT8-5-2（標段）的施工進行公開招標。特邀請有興趣的潛在投標人（以下簡稱申請人）提出資格預審申請。

2．項目概況與招標范圍

2.1本次招標項目的建設地點：

2.2建設規模：（工程特征、結構層次、建筑高度、道路寬度長度等）

2.3標段劃分

2.4其他:__無___。

3．申請人資格要求

3.1資質條件：投標人須具備??機電工程施工總承包一級（資質），并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

3.2業績要求：

是否有此類要求：√是□否

√投標人?□項目負責人?承擔過類似工程；

2013年_11月_1_日至今（以竣工驗收報告時間為準）承擔過一條國內城市軌道交通綜合監控系統安裝施工項目業績（須含BAS系統）（須滿足單條業績不低于8座車站/場段的規模；不含分包業績；如為聯合體業績，須為按聯合體協議承擔安裝施工部分的一方）工程；

類似工程認定標準：

□類似工程業績證明材料，需提供中標通知書(適用于招標項目）、施工合同和竣工驗收報告的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監管與誠信信息一體化平臺或全國建筑市場監管公共服務平臺相應查詢網頁截圖。

√需提供合同和竣工或交工驗收資料的原件掃描件，如上述材料無法體現相關信息的，可增加提供業主證明材料加以佐證。?????

?3.3項目負責人要求：

投標人擬派項目負責人須具備一級注冊建造師證書（機電工程專業）（資格）和有效的建筑施工企業項目負責人安全生產知識考核合格證書（建筑施工企業項目負責人安全生產考核合格證書），且必須滿足下列條件：

（1）項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。（同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險或將本人執（職）業資格證書同時注冊在兩個及以上單位。）

（2）項目負責人是非變更后無在建工程，或項目負責人是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續，或項目負責人有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。

3.4財務要求：無???????????????????????????????????????????????????。

3.5信譽要求：無???????????????????????????????????????????????????。

3.6其他要求：

（1）具有獨立訂立合同的能力；

（2）企業具備安全生產條件，并取得安全生產許可證?；

（3）投標人需提供有效期內的《蘇州市建筑業企業年度信用手冊》，無蘇州市建筑業企業年度信用手冊的外地建筑業企業進蘇承攬業務須按蘇住建建[2018]14文執行，需提供《外地進蘇建筑業企業信息登記書》。

□本工程不接受最新年度蘇州市建筑業企業信用評定等級為C類及以下投標人參與投標。

□近兩年內（從截標之日起倒算），企業和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的；

□近一年內（從截標之日起倒算），企業沒有無正當理由放棄中標資格（不含項目負責人多投多中后放棄）、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的；

□近三個月內（從截標之日起倒算），企業沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣（市、區）建設行政主管部門通報批評的；

□近五年內（從截標之日起倒算），投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：

3.7本次招標不接受聯合體投標。聯合體投標的應滿足下列要求：???\ ???。?

4．資格預審方法

本次資格預審采用合格制。

是否對所有資審合格的投標申請人發放投標邀請書

是R否?當通過符合性、完整性審查的申請人少于7家，重發公告；當通過符合性、完整性審查的申請人7～9家全部入圍，全部入圍。當通過符合性、完整性審查的申請人多于9家時，按照蘇住建建〔2019〕50號由招標人從中選擇9家投標申請人參與投標。

5．資格預審文件的獲取

5.1資格預審文件獲取時間為：?2022年6月2日9時30分至2022年6月9日17時30分；

5.2資格預審文件獲取方式：潛在申請人使用“CA數字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲取；

6．資格預審申請文件的遞交

6.1?遞交資格預審申請文件截止時間（申請截止時間，下同）為2022年6月21日9時30分。

6.2?逾期提交的資格預審申請文件，招標人不予受理。

7.其它明確事項

（一）本項目執行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執行人聯合懲戒機制的實施意見》（蘇信用辦〔2018〕23號）。投標人失信被執行人情況以“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）網站查詢結果為準。

（二）根據蘇州市住房和城鄉建設局《市住房城鄉建設局關于優化營商環境加強建設工程招標投標監管的通知》（蘇住建建〔2019〕50號），招標人在招標活動結束后將招投標過程中發現的失信行為上報監管部門。

（三）本項目執行《蘇州市軌道交通參建企業履約信用考核管理辦法（試行）》（蘇軌集〔2021〕208號）。

（四）投標人近3年內有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發布之日推算，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規定金額的即行受限）的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規定金額的即行受限）的，一經發現，招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。

（五）對于有控股關系或者隸屬關系的單位不得同時申請本項目。一家單位（以集團公司為限）最多允許一個投標人參加本項目投標，如同一集團公司通過資審有多個投標人且均無意向退出，則該集團公司所有投標人資格預審均按不通過認定。

注：集團公司的界定：如為央企，指央企二級公司；如為其他企業，指一級公司。

（六）6、7、8號線工程綜合監控施工分批次進行招標（SRT6-5-2標、STR7-5-1標、SRT8-5-2標），一家單位（以集團公司為限，如為央企，指央企二級公司；如為其他企業，指一級公司）所有投標人3條線累計最多允許中2個標段。

（七）重要告知：

1）本項目招標采用電子招投標模式（含資格預審和投標），投標申請人應當使用“招投標文件制作軟件”制作成完整的資格預審申請文件及投標文件，并上傳交易平臺，不接受書面遞交文件。請各投標人提前完成企業信息、業績等材料的錄入公示工作，以免影響后續資格預審及投標工作。

2）資格審查及定量評審中所涉及的類似業績將采取網上預公示的模式，各投標單位應先登錄投標人業績庫進行維護錄入，完成之后業績將發布到蘇州市公共資源交易平臺/蘇州市公共資源交易中心網站-交易信息-建設工程-軌交招標項目業績公示欄，各單位應對自行錄入公示業績的真實有效性、完整性進行負責，具體操作過程請查看附件操作手冊《“參與軌道交通項目投標”業績公示操作指南》（http://www.szzyjy.com.cn:8086/ztzl/028001/20190917/751c997a-fe8a-4358-a4f0-bbb7c01c9342.html）。

3）請投標人盡早根據招標公告要求完成資格審查及定量評審中所涉及的類似業績錄入及公示，業績公示時間不得少于72小時（以遞交資審文件截止時間進行反推）。因未按規定提前公示而引起的資格預審不合格等結果由投標人自行承擔。建議投標人業績公示后到蘇州市公共資源交易平臺外網公示頁面查看公示情況（是否顯示、內容是否齊全等），如有異常請及時聯系軟件公司處理。

4）投標人自行錄入的業績一經公示，不得自行刪除、修改、撤回，請投標人謹慎錄入公示業績內容，確保相關信息、附件全面真實有效、并能反映公告資格條件的所有內容。若已公示的業績需新增相關證明材料，請投標人向招標人提交書面申請【格式自擬，列明需增加或修改的內容并注明參與投標項目名稱，可編輯WORD檔及加蓋單位公章后彩色掃描發至公告中招標人郵箱】進行增錄。

5）投標人公示的業績如存在弄虛作假，相關情況將報建設主管部門認定，采用弄虛作假業績進行投標的項目一經查實取消其投標資格、中標資格，并報建設主管部門，可能承擔按照《招標投標法實施條例》第六十八條[弄虛作假的責任]予以處罰的風險。

6）投標人制作資格預審文件時，類似工程業績必須從企業業績庫中選擇（已預公示滿72小時的），業績認定以此為準。自行上傳的或未經公示的業績資審時不予認可。定量評審涉及的業績應全部放入資審文件中“其他資料”，（匯總表中所填報的業績必須是已經在蘇州市公共資源交易平臺預公示滿72小時的，否則不予認可。業績等證明材料掃描件須與網上預公示的材料一致，不一致的，以資審文件中已預公示滿72小時的資料作為定量評審的依據。）。因未按規定提前預公示或放于其它位置而引起的資格預審不合格或定量評審不得分等結果由投標人自行承擔。

7）企業注冊問題、注冊后完善信息問題、登錄問題、CA相關問題等參見《常見問題及解答匯總》http://szzyjy.fwzx.suzhou.gov.cn/Front/infodetail/?infoid=6f95c51f-7d81-4673-a454-e8eb9a4b64eb&categoryNum=006003）。

（八）特別提醒：供應商參與蘇州軌道交通項目均需在資源交易平臺供應商系統進行注冊，供應商僅需注冊一次。注冊方法：供應商進入“蘇州軌道交通”官網-“招標信息”-“供應商注冊”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示進行注冊。具體操作詳見“幫助中心”《蘇州軌道交通資源交易平臺操作手冊–供應商》。

8．發布公告的媒介

本次資格預審公告同時在蘇州市公共資源交易中心“http://218.4.45.172:8086/”、蘇州軌道交通網“www.sz-mtr.com”（發布公告的媒介名稱）上發布。

?9.招標人信用承諾書

本次招標項目招標人信用承諾詳見附件。

10．聯系方式

招?標?人：蘇州市軌道交通集團有限公司???招標代理機構：江蘇省設備成套股份有限公司??

地????址：蘇州市姑蘇區干將西路668號 ??地????址：蘇州市姑蘇區平瀧路251號城市生

軌道交通大廈????????????????????????????????????活廣場B座1022室

聯?系?人：彭漢杰???????????????????????聯?系?人：張俊、陳子熒

電????話：0512-69899108 ???????????????電????話：0512-65090320

電子郵件：zhaobiaobu@sz-mtr.com????????電子郵件：zjun@jcec.cn